市政府关于印发连云港市市区城镇居民基本医疗保险大病补助暂行办法的通知

上一篇: 国家烟草专卖局保密委员会关于印发《烟草行业计算机信息系统保密管理暂行规定》的通知
下一篇: 印发江门市公共场所禁止吸烟暂行规定的通知

吉林省人民政府


吉林省建设工程质量管理办法

　　

　　第一章 总 则

　　第一条 为加强建设工程质量管理，保护人民群众生命和财产安全，根据《建设工程质量管理条例》和《吉林省建筑市场管理条例》，结合本省实际，制定本办法。

　　第二条 本省行政区域内建设工程质量监督管理及其他与建设工程质量管理相关的活动，适用本办法。

　　本办法所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、市政基础设施工程、城市轨道交通工程、线路管道工程、设备安装工程。

　　第三条 任何单位和个人不得干涉依法进行的建设工程质量监督管理活动。

　　第四条 县级以上人民政府住房和城乡建设行政主管部门负责本行政区域内的建设工程质量监督管理,其所属的建设工程质量监督管理机构具体实施建设工程质量监督管理工作。

　　建设工程质量监督管理机构依法履行职能所必需的经费，由同级财政部门按国家和省有关规定予以保障。

　　第五条 鼓励使用先进的网络系统及信息平台进行建设工程质量管理。提倡使用现代化科技手段提高建设工程质量管理水平。

　　第六条 鼓励采用先进的科学技术和管理方法提高建设工程质量。倡导创建优质工程、科技示范工程和用户满意工程。

　　第二章 建设单位的质量责任

　　第七条 建设单位对其投资建设的建设工程质量按照基本建设程序全程负责。

　　建设单位委托具有相应资质的勘察、设计、施工图审查、施工、监理、检测单位承担建设工程相关业务时，其签订的合同必须明确质量标准和质量责任。

　　第八条 建设单位不得与勘察、设计、施工、监理、检测等单位串通，在工程建设中违反法律、法规和工程建设强制性标准，压缩合理周期、降低工程质量。

　　第九条 任何单位和个人不得擅自修改经审查合格的施工图设计文件。涉及公共利益、公众安全或者相关强制性标准确需修改的，由建设单位委托原设计单位修改或者经原设计单位书面同意委托其他具有相应资质的设计单位修改，修改后的施工图设计文件经原施工图审查机构审查合格后生效。

　　第十条 建设单位要求施工单位提供建设工程履约担保的，应当同时向施工单位提供建设工程价款支付担保。

　　第十一条 建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家和省有关规定到县级以上人民政府住房和城乡建设行政主管部门所属的建设工程质量监督管理机构，办理建设工程质量监督手续。

　　第十二条 建设工程竣工验收应当符合下列要求：

　　（一）施工单位完成了设计文件和合同约定的内容；

　　（二）工程档案和施工技术资料准备齐全；

　　（三）住宅工程经分户验收质量合格；

　　（四）勘察、设计、施工、监理等单位签署了质量合格文件；

　　（五）施工单位签署了工程质量保修书。

　　第十三条 建设工程竣工后，建设单位应当及时组织有关单位进行竣工验收。

　　竣工验收时未能提供准确、完整的工程档案和施工技术资料，不能进行竣工验收的，应当委托有鉴定资格的鉴定机构对建设工程质量状况进行鉴定，根据鉴定结果对建设工程进行竣工验收。

　　未经竣工验收或者经竣工验收不合格的建设工程，不得交付使用。

　　第十四条 建设单位应当在建设工程竣工验收7个工作日前，将竣工验收事项书面报告建设工程质量监督管理机构。

　　第十五条 建设工程竣工验收合格后，从事该建设工程项目的管理、技术人员可依法承担其他建设工程项目的经营活动；建设单位应当在15个工作日内到当地建设工程质量监督管理机构备案。

　　第十六条 建设单位交付的住宅工程应当提供《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《住宅工程质量分户验收表》，并提供工程竣工验收报告供产权人或使用人查阅、复制。

　　第三章 勘察、设计、施工图审查单位的质量责任

　　第十七条 勘察单位应当依据有关建设工程质量的法律、法规、工程建设强制性标准和勘察合同进行勘察。

　　第十八条 设计单位应当按照项目批准文件、建设工程规划许可、工程建设强制性标准和有关规范、技术标准进行设计。

　　第十九条 建设工程勘察、设计文件中规定采用没有国家技术标准的新结构、新材料、新工艺和特殊结构，可能降低建设工程质量的，应当经省住房和城乡建设行政主管部门组织建设工程技术专家委员会进行可行性论证，经论证认为对建设工程质量确无不良影响的，方可使用。

　　第二十条 设计单位不得将国家和省禁止使用的建筑材料、建筑构件和设备设计用于建设工程；除建设工程需要特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得为建设单位指定生产厂或者供应商。

　　第二十一条 勘察、设计单位应履行下列义务：

　　（一）在建设工程施工前，向施工单位和监理单位说明建设工程勘察、设计意图，解释建设工程勘察、设计文件；

　　（二）及时解决施工中出现的勘察、设计问题；

　　（三）按照国家和省有关规定参加各阶段的质量验收；

　　（四）参加建设工程质量事故分析，提出技术处理方案。

　　第二十二条 施工图审查单位按照国家规定，对房屋建筑、市政基础设施建设工程勘察成果文件、施工图设计文件进行审查。对审查合格的，出具审查报告和批准书，并向工程所在地县级以上人民政府住房和城乡建设行政主管部门报告。

　　第二十三条 下列建设工程项目的地基基础、主体结构、重要设备安装的施工阶段，设计单位应当向施工现场派驻设计代表：

　　（一）国家和省重点建设工程；

　　（二）大型公共建筑、市政基础设施建设工程；

　　（三）超限高层建设工程；

　　（四）专业技术性较强，需要设计单位指导施工的建设工程；

　　（五）设计单位建议采用新技术、新结构的建设工程。

　　施工现场设计代表的责任和酬金应当在设计合同中约定。

　　第二十四条 施工图审查单位不得出具虚假审查报告。

　　第四章 施工单位的质量责任

　　第二十五条 施工单位应当按照经审查合格的施工图设计文件和强制性标准进行施工，并在施工前按照有关规定编制施工组织设计或者专项施工方案。

　　分项、分部工程施工完成后经自检合格的，应当向建设单位或者监理单位申请验收，上道工序未经验收合格，不得进行下道工序施工。

　　施工单位不得擅自修改施工图设计文件，不得偷工减料。

　　第二十六条 施工单位项目管理机构的项目经理和主要技术质量管理人员，不得同时承担两个以上大中型工程主体部分的施工业务，不得委托他人代行职责。

　　项目经理的变动应当经建设单位书面同意，并到合同备案部门办理变更备案。

　　第二十七条 建设工程施工所使用的建筑材料、建筑构配件、设备、预拌混凝土、预拌砂浆和预拌沥青混凝土应当符合下列要求：

　　（一）符合国家和省有关标准；

　　（二）符合设计要求和合同约定；

　　（三）有产品出厂质量证明文件和产品使用说明书。

　　第二十八条 施工单位应当按照取样规定、工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、预拌混凝土、预拌砂浆和预拌沥青混凝土进行现场取样，并送建设单位委托的检测机构进行检测。未经检测或者经检测不合格的，不得使用。

　　对涉及结构安全和使用功能的试块、试件以及有关材料，施工单位应当在建设单位或者工程监理单位相关人员见证下现场取样。参与见证及取样人员应当现场签字予以确认，方可送建设单位委托的检测机构进行检测。

　　第二十九条 施工单位完成工程设计文件和合同约定的内容，经自检认为质量合格后，应当向建设单位提交竣工报告和完整的施工技术资料，出具质量保修书。

　　第五章 工程监理单位的质量责任

　　第三十条 工程监理单位应当按照有关标准、经审查合格的设计文件、工程承包合同和监理合同对工程质量、现场施工程序实施监理。

　　第三十一条 工程监理单位应当建立项目监理机构，选派具有相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，按照工程监理规范的要求对建设工程实施监理。

　　第三十二条 监理工程师应当对进场的建筑材料、建筑构配件、设备的质量进行检查验收。

　　监理工程师对施工单位违反规定使用建筑材料、建筑构配件、设备的行为应当予以制止；制止无效的，应当立即通知建设单位并书面报告建设工程质量监督管理机构。

　　第三十三条 施工单位未按照经审查合格的施工图设计文件施工或者违反法律、法规、工程建设强制性标准和合同约定施工的，监理工程师应当予以制止，制止无效的，应当立即通知建设单位并书面报告建设工程质量监督管理机构。

　　第三十四条 建设单位提出违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的要求，监理单位应当拒绝。建设单位直接向施工单位提出上述要求的，监理单位应当及时报告相关的行政主管部门。

　　第三十五条 监理工程师应当及时对施工单位报验的分项、分部和隐蔽工程进行质量检查，签署验收意见。

　　建设工程竣工后，监理单位应当及时提交经总监理工程师签字的工程质量评估报告。

　　第三十六条 监理服务收费按照国家现行工程监理收费管理规定及收费标准执行。

　　第六章 工程质量检测机构的质量责任

　　第三十七条 工程质量检测机构（以下称检测机构）应当

　　依法从事工程质量检测活动。

　　检测机构不得允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程质量检测业务。

　　第三十八条 检测委托合同应当报工程所在地县级以上建设工程质量监督管理机构备案。

　　第三十九条 检测机构在检测过程中，发现有危及建筑物结构安全的情况，应当及时通知建设单位，并报告相关的行政主管部门。

　　检测机构建立的检测结果不合格项目台账，应当报告相关的行政主管部门。

　　第四十条 检测机构应当使用检测业务信息化管理系统，建立检测数据适时上传系统。

　　第四十一条 检测机构不得出具虚假检测报告。

　　第七章 建设工程质量保修

　　第四十二条 建设工程实行质量保修制度。施工单位向建设单位提交工程竣工报告时，应当出具建设工程质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

　　第四十三条 房屋建筑工程在保修范围和保修期限内出现质量问题，建设单位应当向施工单位发出书面保修通知，施工单位接到书面保修通知应当及时组织维修，维修费用由合同双方按照法律规定和合同约定解决。

　　第四十四条 建设单位应当按照建设工程承包合同约定，从应付工程款中按约定比例预留工程质量保证金。保证金的预留、使用和返还按照国家和省有关规定执行。

　　第四十五条 建设工程在保修范围和保修期限内因维修给建筑物所有者或者管理者造成损失的，责任单位应当承担相应的赔偿责任。

　　第八章 监督管理与投诉

　　第四十六条 建设工程质量监督管理机构按照国家规定依法履行下列职责：

　　（一）对实施法律、法规和工程建设强制性标准的情况进行检查；

　　（二）抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；

　　（三）抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；

　　（四）抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；

　　（五）对工程竣工验收进行监督；

　　（六）组织或者参与工程质量事故的调查处理；

　　（七）定期对本地区工程质量状况进行统计分析；

　　（八）依法对违法违规行为进行调查处理。

　　第四十七条 建设、勘察、设计、施工图审查、施工、工程监理、检测机构应当在国家规定的资质范围内进行相关的业务活动；其从业人员应当按国家规定进行业务培训，经考核合格后方可上岗。

　　第四十八条 省住房和城乡建设行政主管部门应当按照国家规定，对本行政区域内建设工程质量监督管理机构每三年进行一次考核，建设工程质量监督管理机构经考核合格后，方可依法对建设工程实施质量监督；对工程质量监督人员每两年进行一次考核并进行法律、法规、业务知识培训，工程质量监督人员经考核合格后，方可从事建设工程质量监督工作。

　　第四十九条 工程竣工验收合格后，建设单位应当在建筑物明显部位设置永久性标牌，载明建设、勘察、设计、施工、监理单位等工程质量责任主体的名称和主要责任人姓名。

　　建设单位使用未经竣工验收或者经竣工验收不合格的建设工程，相关行业监管部门应当及时向社会公告。

　　第五十条 工程质量监督人员履行监督检查职责时，有权要求被检查单位提供资质证书，有关质量、设备、档案管理等文件；有权进入被检查单位施工、检测现场进行检查。

　　工程质量监督人员实施监督检查时，应当有两人以上参加，并出示执法证件。

　　工程质量监督人员实施监督检查时，不得妨碍企业正常的生产经营活动。

　　第五十一条 住房和城乡建设行政主管部门应当加强工程质量监督信息化建设，使用工程质量监督信息系统进行监督注册、行为监督、不良记录、竣工验收备案，受理质量投诉。

　　第五十二条 住房和城乡建设行政主管部门应当建立工程质量监督档案管理制度。

　　第五十三条 住房和城乡建设行政主管部门应当依法建立建设工程质量投诉受理制度，公开质量投诉受理部门、受理电话、通讯地址或者电子邮件地址，及时受理有关建设工程质量的投诉。

　　第五十四条 下列投诉不属受理范围：

　　（一）不属于保修范围或者超过保修期限的；

　　（二）进入司法诉讼程序的；

　　（三）质量投诉中涉及经济补偿和纠纷的部分；

　　（四）法律、法规明确规定不属于工程质量范畴的。

　　第五十五条 受理投诉时，投诉人要求对建设工程质量进行检测鉴定的，应当支付检测费用。检测鉴定证明投诉问题不属于建设工程质量问题的，检测费用由投诉人承担；属于建设工程质量问题的，检测费用由责任方承担。

　　第九章 法律责任

　　第五十六条 建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，逾期不改正的，按以下规定处罚：

　　（一）未按照规定办理建设工程质量监督手续的，处以5万元以上10万元以下罚款；

　　（二）将未经竣工验收或者经竣工验收不合格的建设工程交付使用的，处以工程合同造价1%以上2%以下罚款；

　　（三）串通勘察、设计、施工、监理、检测单位，违反法律、法规和工程建设强制性标准，压缩合理周期、降低工程质量的，处以10万元以上20万元以下罚款；

　　（四）交付的住宅工程未提供《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《住宅工程质量分户验收表》的，处以3万元以下罚款。

　　第五十七条 勘察单位不按照建设工程质量的法律、法规、工程建设强制性标准进行勘察的，责令限期改正，逾期不改正的，处以3万元以上9万元以下罚款。

　　第五十八条 设计单位有下列行为之一的，责令限期改正，逾期不改正的，按以下规定处罚：

　　（一）不按照项目批准文件、建设工程规划许可、工程建设强制性标准和有关规范、技术标准进行设计的，处以3万元以上9万元以下罚款；

　　（二）选用国家和省禁止使用的建筑材料、建筑构配件和设备用于建设工程的，处以1万元以上3万元以下罚款；

　　（三）违反本办法规定为建设单位指定生产厂、供应商的，处以5万元以上10万元以下罚款。

　　第五十九条 施工图审查单位出具虚假审查报告和批准书的，处以1万元以上3万元以下罚款。

　　第六十条 施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，逾期不改正的，按以下规定处罚：

　　（一）不按照经审查合格的施工图设计文件和工程建设强制性标准进行施工的，处以工程合同价款1%的罚款；

　　（二）分项、分部工程未经验收合格进行下道工序施工的，处以1万元以上3万元以下罚款；

　　（三）擅自修改施工图设计文件的，处以1万元以上3万元以下罚款；

　　（四）使用不符合要求的建筑材料、建筑构配件、设备、预拌混凝土和预拌砂浆和预拌沥青混凝土的，处以该部分工程价款1%的罚款；

　　（五）不按规定对建筑材料、建筑构配件、预拌混凝土、预拌砂浆和预拌沥青混凝土进行现场取样并检测的，处以5万元以上10万元以下罚款；

　　（六）不出具质量保修书的，处以3万元罚款。

　　第六十一条 监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，逾期不改正的，处以3万元罚款:

　　（一）对施工单位违反规定使用建筑材料、建筑构配件、设备，未予以制止或者未书面报告建设工程质量监督管理机构的；

　　（二）对施工单位未按照经审查合格的施工图设计文件施工或者违反法律、法规、工程建设强制性标准和合同约定施工，未予以制止或者未书面报告建设工程质量监督管理机构的；

　　（三）执行建设单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准要求的。

　　第六十二条 检测机构有下列行为之一的，责令限期改正，逾期不改正的，处以3万元罚款:

　　（一）允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程质量检测业务的；

　　（二）出具虚假检测报告的。

　　第六十三条 具有本办法第五十六条至第六十二条情形的，除给予单位行政处罚外，还可以对直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下罚款。

　　第六十四条 本办法规定的行政处罚，由县级以上住房和城乡建设行政主管部门决定。

　　第六十五条 住房和城乡建设行政主管部门工作人员，在建设工程质量监督管理工作中，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，按照有关规定进行处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第六十六条 阻碍工程质量监督人员依法执行公务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

　　第十章 附 则

　　第六十七条 县级以上人民政府防空主管部门负责结合城市民用建筑修建防空地下室、城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的防护方面的工程质量监督。

　　单独修建的为保障人民防空指挥、战时人员与物资掩蔽、医疗救护的地下防护建筑工程质量监督不适用本办法。

　　第六十八条 农民自建低层住宅以及临时性建筑，不适用本办法。

　　第六十九条 本办法自2011年8月1日起施行。





四川省成都市人大常委会


成都市物业管理条例


2007年8月10日成都市第十四届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过

2007年9月27日四川省第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议批准

第一章　总　　则

　　第一条　为了规范物业管理活动，维护业主、物业服务企业及其他管理人的合法权益，根据《中华人民共和国物权法》、国务院《物业管理条例》等法律、法规，结合成都市实际，制定本条例。

　　第二条　本条例适用于本市行政区域内物业的管理、使用、服务及其监督管理活动。

　　第三条　市房产行政主管部门负责全市物业管理活动的监督管理工作，区（市）县房产行政主管部门负责其辖区内物业管理活动的监督管理工作。

　　规划、建设、城管、公安、工商、价格、民政等行政主管部门应当按照其法定职责协同实施本条例。

　　街道办事处、乡（镇）人民政府负责组织、指导本辖区内的业主依法设立业主大会，协调物业管理与社区建设之间的关系，配合调解处理物业管理中的投诉，指导监督业主大会、业主委员会依法履行职责。

　　社区居民委员会应当按照有关规定对业主大会、业主委员会进行指导和监督。

　　第四条　市物业管理行业协会应当加强行业建设，建立行业服务、协调、激励和惩戒等机制，促进物业管理业科学、规范、和谐发展。

　　第五条　本市提倡依靠科技进步提高物业服务水平；对于采用新技术、新方法节能降耗的，政府给予鼓励。

第二章　建筑区划

第一节　建筑区划的划分与调整

　　第六条　新建建设项目，包括分期建设或者由两个以上单位共同开发建设的项目，其设置的附属设施设备是共用的，应当划分为一个建筑区划。但该建设项目内已按规划分割成两个以上自然院落或者封闭区域的，在明确附属设施设备管理、维护责任的情况下，可以分别划分为独立的建筑区划。

　　第七条　开发建设单位在申请办理建设工程规划许可证的同时，应当持建设项目规划设计方案，向区（市）县房产行政主管部门提出划分建筑区划的要求。

　　区（市）县房产行政主管部门应当自受理之日起5个工作日内在征求街道办事处、乡（镇）人民政府及社区居民委员会的意见后进行划分，并告知开发建设单位。

　　第八条　确需调整建筑区划的，由区（市）县房产行政主管部门会同街道办事处、乡（镇）人民政府及社区居民委员会，按照本条例第六条的规定，结合当地社区的布局，拟定调整方案，经各相关建筑区划业主大会分别同意后进行划分；尚未设立业主大会的建筑区划，由全体业主共同决定。

　　业主大会或者全体业主决定前款事项的，应当经该建筑区划内专有部分占建筑物总面积过半数的业主且占总人数过半数的业主同意。

　　尚未划分建筑区划的，应当按照前款比例征得相关业主同意后，按照本条第一款规定执行。

　　第九条　建筑区划划分、调整后，市或区（市）县房产行政主管部门应当在不动产登记簿上予以相应注记，开发建设单位应当向物业买受人明示。

　　建筑区划调整后，区（市）县房产行政主管部门应当在相关建筑区划内公告。

第二节　附属设施设备的配置

　　第十条　新建建筑区划内，开发建设单位应当按照下列规定配置物业服务用房：

　　（一）建筑面积不低于建设工程规划许可证载明的房屋总建筑面积的2‰，并不得少于80平方米；

　　（二）配置物业服务企业或其他管理人用房和业主委员会议事活动用房，其中业主委员会议事活动用房建筑面积不得少于30平方米；

　　（三）具备水、电等基本使用功能，且位于地面以上部分不低于50％。

　　物业服务用房配置不符合前款规定的，规划行政主管部门不予核发建设工程规划许可证。

　　第十一条　新建住宅建筑区划内的水、电、气计量装置应当实行专有部分一户门号一贸易结算表、共有部分独立计量表；安全防范、消防、环卫、邮政、信息等附属设施设备的配置应当符合物业使用的基本条件。

　　第十二条　新建住宅建筑区划机动车停放库（位）与住户数的最低比例标准，由市规划行政主管部门制定。

　　本市鼓励开发建设单位投资建设住宅建筑区划内机动车停放库（位），具体办法由市价格行政主管部门会同有关部门制定。

第三节　新建住宅的交付使用

　　第十三条　本市实行新建住宅交付使用监管制度。新建住宅建筑区划内建设工程竣工验收合格后，其附属设施设备应当具备下列条件后，方可交付使用：

　　（一）住宅生活用水纳入城乡自来水管网，并供水到户；

　　（二）住宅用电按照电力部门的供电方案，纳入城市供电网络，不得使用临时施工用电；

　　（三）住宅的雨水、污水排放纳入永久性城乡雨水、污水排放系统。确因客观条件所限需采取临时性排放措施的，应当经水务、环保部门审核同意，并确定临时排放的期限；

　　（四）住宅区附近有燃气管网的，完成住宅室内、室外燃气管道的敷设并与燃气管网镶接。住宅区附近没有燃气管网的，完成住宅室内燃气管道的敷设，并负责落实燃气供应渠道；

　　（五）住宅区内电话通信线、有线电视线和宽带数据传输信息端口敷设到户，安防等设施设备按设计规范配置到位；

　　（六）住宅区与城市道路或者公路之间有直达的道路相连；

　　（七）按照规划要求完成教育、医疗保健、环卫、邮政、农贸市场及其他商业服务、社区服务和管理等公共服务设施的配套建设。住宅建设工程分期建设，上述设施尚未建成的，应当有可供过渡使用的相应公共服务设施；

　　（八）按照住宅设计规范预留设置空调器外机和冷凝水排放管的位置；

　　（九）按照规划要求完成住宅区内的绿化建设；

　　（十）按照规划要求完成住宅区内停车库（位）的配置；

　　（十一）住宅建设工程分期建设的，已建成的住宅周边场地清洁、道路平整，与施工工地有明显有效的隔离措施；

　　（十二）法律、法规规定的其他条件。

　　个人建造的自住房屋不适用前款规定。

　　第十四条　新建住宅交付使用前，开发建设单位应当向市或区（市）县房产行政主管部门办理新建住宅交付使用备案手续，并提供新建住宅建设工程竣工验收文件和本条例第十三条第一款所列附属设施设备符合交付使用条件的相关文件、资料。

第四节　新建住宅物业保修金

　　第十五条　本市实行新建住宅物业保修金监管制度。

　　保修金监管实行统一交存、权属不变、专款专用、政府监管的原则。

　　市房产行政主管部门应当对保修金的交存、使用、管理和退还实施统一监督管理。

　　第十六条　新建住宅物业、住宅区内的非住宅物业以及与单幢住宅楼结构相连的非住宅物业，其开发建设单位应当在申请新建住宅不动产权属登记前，按照住宅物业建筑安装总造价2%的比例，一次性向保修金监管账户交存保修金，作为该住宅物业保修期内保修费用的保证。

　　保修金监管账户以建筑区划为单位设立专户。开发建设单位在办理新建住宅物业不动产权属登记时，应当提供专户银行出具的住宅物业保修金全额交存证明。

　　保修金存储期限与物业的法定保修期限一致。

　　第十七条　开发建设单位应当按照法定的保修期限、范围，承担住宅物业的保修责任；开发建设单位可以自行组织维修，也可以委托他人进行维修。

　　第十八条　开发建设单位不履行保修义务的，业主或者业主委员会可以提出申请，经市或区（市）县房产行政主管部门核实后，由业主委员会或者社区居民委员会组织维修，其费用在保修金中垫支。

　　未设立业主大会的建筑区划，其物业共有部分出现质量问题时，社区居民委员会可以依照前款规定申请动用保修金垫支维修费用。

　　市或区（市）县房产行政主管部门应当在保修金动用后3个工作日内书面通知开发建设单位。

　　第十九条　业主、业主委员会或者社区居民委员会按照本条例第十八条规定程序动用保修金后，开发建设单位应当在收到房产行政主管部门的通知之日起15日内足额补存。

　　开发建设单位对维修责任承担持有异议的，可以在前款规定期限内依法提起民事诉讼或者申请仲裁，由人民法院或者仲裁委员会确定的责任人补存保修金。逾期不起诉或申请仲裁的，视为其认可承担维修责任。

　　第二十条　物业保修期间，开发建设单位因破产、解散、被撤销等原因消亡的，保修金监管机构应将保修金本息余额提存。

　　物业出现保修范围内的质量问题时，业主、业主委员会或者社区居民委员会可以按照本条例第十八条规定申请动用保修金。

　　第二十一条　符合下列条件之一的，保修金存储期满后本息余额退还开发建设单位；开发建设单位已消亡的，保修金本息余额依法列入清算财产：

　　（一）未出现属于保修范围内的物业质量问题；

　　（二）出现物业质量问题，但开发建设单位已按相关规定进行维修并经验收合格，或者与业主就维修费用承担达成和解协议并履行给付义务；

　　（三）出现物业质量问题且双方就责任承担发生争议，但开发建设单位已按人民法院或者仲裁委员会的法律文书履行义务。

　　第二十二条　保修金存储期满前30日，保修金监管机构应将拟退还保修金事项在相关建筑区划内书面公示。

　　第二十三条　保修金监管机构应当每年定期向相关建筑区划的业主和开发建设单位公布该建筑区划保修金的交存、使用情况，接受业主和开发建设单位的监督。

第三章　物业的管理主体与物业使用

第一节　业主大会筹备组

　　第二十四条　同一建筑区划内，符合下列条件之一的，应当召开首次业主大会会议，设立一个业主大会：

　　（一）专有部分交付的建筑面积达到建筑物总面积50%以上；

　　（二）首次交付专有部分之日起满两年且入住的建筑面积达到建筑物总面积20％以上。

　　业主总人数在100人以内且经全体业主一致同意，决定不设立业主大会的，由业主共同履行管理职责。

　　第二十五条　符合本条例第二十四条第一款规定条件之一的建筑区划，其开发建设单位应当书面报告区（市）县房产行政主管部门。报告应当包含下列相关文件资料：

　　（一）建筑区划划分意见书；

　　（二）业主名册；

　　（三）建筑规划总平面图；

　　（四）附属设施设备交付使用备案证明；

　　（五）物业服务用房配置证明；

　　（六）住宅物业保修金交存证明；

　　（七）建筑物及其附属设施的专项维修资金筹集证明；

　　（八）其他必要的文件资料。

　　第二十六条　区（市）县房产行政主管部门应当在接到本条例第二十五条规定的报告之日起5个工作日内，抄送街道办事处、乡（镇）人民政府。开发建设单位未及时书面报告的，业主可以向区（市）县房产行政主管部门或者街道办事处、乡（镇）人民政府提出设立业主大会的书面要求。

　　街道办事处、乡（镇）人民政府应当在收到报告或者要求之日起15个工作日内组织业主成立业主大会筹备组，筹备召开首次业主大会会议。

　　第二十七条　筹备组由开发建设单位、业主和街道办事处、乡（镇）人民政府派员组成，其中业主所占比例不得低于筹备组总人数的三分之二。筹备组组长由街道办事处、乡（镇）人民政府派员担任。

　　筹备组应当自成立之日起3日内在建筑区划内书面公告其成员名单和工作职责。

　　第二十八条　筹备组履行下列职责：

　　（一）确定召开首次业主大会会议的时间、地点和内容；

　　（二）草拟管理规约、业主大会议事规则、业主委员会工作规则；

　　（三）确认业主身份和核计业主人数、专有部分面积；

　　（四）确定业主委员会委员候选人条件和选举办法；

　　（五）组织产生首届业主委员会委员候选人；

　　（六）完成召开首次业主大会会议的其他准备工作。

　　前款第（一）至（五）项所列内容，筹备组应当在召开首次业主大会会议15日前以书面形式在建筑区划内公示。业主对业主身份、人数或者专有部分面积等提出异议的，筹备组应当予以复核并告知异议人复核结果。

　　第二十九条　筹备组应当自成立之日起30日内组织召开首次业主大会会议。自业主大会依法设立之日起，筹备组职责自行终止。

　　筹备组的必要经费由开发建设单位承担。

第二节　业主大会与业主委员会

　　第三十条　业主在业主大会会议上的投票权，按照国家有关规定行使。

　　业主身份以及专有部分面积的确定，以不动产登记簿或者其他能够证明其权属的合法有效文件为依据。

　　单个业主拥有多个或者数人共有一个物业专有部分的，其业主投票权人数按一人计算。

　　业主拒付物业服务费、不缴存建筑物专项维修资金的，管理规约、业主大会议事规则可以对其在物业管理中投票权的行使予以约束。

　　第三十一条　业主大会自首次业主大会会议表决通过管理规约、业主大会议事规则、业主委员会工作规则并选举产生业主委员会之日起设立。

　　业主大会依法设立后，业主委员会应当就业主大会设立事项向区（市）县房产行政主管部门备案；并依法刻制和使用业主大会、业主委员会印章。

　　市人民政府应当根据本条例，制定对业主大会监督管理的具体规定。

　　第三十二条　业主大会会议由业主委员会组织召开。

　　业主委员会不依法、依约履行召开业主大会会议职责的，区（市）县房产行政主管部门应当责令其限期召开；逾期不召开的，街道办事处、乡（镇）人民政府可以组织业主召开业主大会会议。

　　除前两款规定外，任何单位和个人不得擅自召集业主大会会议。

　　第三十三条　同一建筑区划内有两幢以上建筑物的，可以以幢、单元为单位设立业主小组。业主小组由该幢、单元的全体业主组成。

　　业主小组履行下列职责：

　　（一）讨论业主大会拟讨论的事项；

　　（二）推选业主代表出席业主大会会议，表达本小组业主的意愿；

　　（三）讨论、决定本幢、本单元物业共有部分的经营、收益分配及维修等事项。

　　业主小组行使前款规定职责的程序，参照本建筑区划业主大会议事规则执行。

　　第三十四条　业主大会会议可以采用集体讨论的形式，也可以采用书面征求意见的形式。

　　采用集体讨论形式的，可以按照本条例第三十三条规定，推选业主代表参加业主大会会议；也可以由业主决定以其他方式推选业主代表参加业主大会会议。

　　业主可以委托代理人参加业主大会会议，代理人应当持业主书面委托书并根据委托内容进行投票表决。

　　第三十五条　管理规约应当对下列主要事项作出约定：

　　（一）建筑物及其附属设施设备的使用、维护、管理；

　　（二）建筑物及其附属设施的专项维修资金的筹集、使用方案；

　　（三）共有部分的经营与收益分配；

　　（四）业主的其他权利与义务；

　　（五）违反规约应当承担的责任。

　　管理规约自业主大会表决通过之日起生效，对全体业主及使用人均具有约束力。

　　第三十六条　管理规约、业主大会议事规则、业主委员会工作规则不得与法律、法规相抵触，其示范文本由市房产行政主管部门拟订。

　　第三十七条　业主大会设立后，业主委员会应当将下列事项告知开发建设单位、物业服务企业或者其他管理人：

　　（一）管理规约；

　　（二）业主大会议事规则；

　　（三）业主委员会工作规则；

　　（四）业主大会、业主委员会的其他决定。

　　开发建设单位在销售该建筑区划内的专有部分时，应当向买受人明示前款所列事项，并将其作为房屋买卖合同的附件。

　　第三十八条　业主委员会是业主大会的执行机构，由业主大会会议选举产生，向业主大会负责并报告工作，受业主、业主大会监督。

　　业主委员会由人数为奇数的若干名委员组成，每名委员具有同等表决权，每届任期为3至5年；委员的条件、人数、任期等具体事项由业主大会议事规则规定。

　　第三十九条　业主委员会讨论、决定物业管理公共事项，应当召开委员会会议，并于会议召开3日前在建筑区划内以书面形式公告会议议程，听取业主的意见和建议。

　　业主委员会决定事项，应当经全体委员半数以上签字同意通过。

　　业主委员会应当将业主大会、业主委员会的决定在作出之日起3日内以书面形式在建筑区划内公告。

　　第四十条　业主委员会委员应当忠实履行职责，定期参加房产行政主管部门组织的物业管理培训，接受街道办事处、乡（镇）人民政府以及房产行政主管部门的指导与监督。

　　业主委员会不得从事物业服务经营活动，其委员及其近亲属不得在为本建筑区划提供物业服务的物业服务企业、机构中任职。

　　第四十一条　业主委员会委员有下列情形之一的，其委员资格自行终止：

　　（一）不再是该建筑区划内的业主；

　　（二）丧失民事行为能力；

　　（三）被依法限制人身自由半年以上；

　　（四）法律、法规以及管理规约规定的其他情形。

　　第四十二条　业主委员会委员有下列情形之一的，由业主大会决定是否终止其委员资格：

　　（一）以书面方式向业主大会提出辞职请求；

　　（二）拒不履行委员职责；

　　（三）业主委员会半数以上委员或者20％以上业主提议撤销其委员资格；

　　（四）违章搭建、拒付物业服务费等侵害他人合法权益；

　　（五）因其他原因不适合继续享有委员资格的。

　　第四十三条　业主委员会任期届满60日前，应当召开业主大会会议进行换届选举。

　　业主委员会任期届满仍未换届改选的，区（市）县房产行政主管部门应当责令其限期改正；逾期不改正的，街道办事处、乡（镇）人民政府可以组织业主召开业主大会会议进行换届选举。

　　第四十四条　业主大会会议选举产生出新一届业主委员会之日起10日内，前业主委员会委员应当将其保管的有关凭证、档案等文件资料、印章及其他属于全体业主共有的财物，移交给新一届业主委员会，并完成交接工作。

　　业主委员会委员资格届内终止的，应当在终止之日起5日内向本届业主委员会移交由其保管的前款所列文件资料及财物。

　　第四十五条　经业主大会决定，可以从下列渠道筹集专项用于业主委员会开展工作的经费：

　　（一）全体业主共有部分物业经营收益；

　　（二）全体业主共同交纳；

　　（三）业主自愿捐赠等其他合法方式。

　　工作经费归全体业主共有。业主委员会应当妥善保管并定期书面公告其收支情况，并接受业主大会、业主的监督。

　　第四十六条　两个以上建筑区划共用附属设施设备的，应当建立业主委员会联席会议制度。

　　业主委员会联席会议由街道办事处、乡（镇）人民政府和区（市）县房产行政主管部门、相关建筑区划的业主委员会、社区居民委员会、物业服务企业或者其他管理人组成。联席会议由街道办事处、乡（镇）人民政府负责召集。

第三节　物业的使用与维护

　　第四十七条　业主、使用人应当合理正当地使用专有部分，禁止从事下列危及建筑物安全或者损害他人合法权益的行为：

　　（一）改变房屋承重结构；

　　（二）违法搭建建筑物、构筑物；

　　（三）堆放易燃、易爆、剧毒、含有放射性物质的物品或者超负重的物品；

　　（四）排放、制造超过规定标准的噪音、振动；

　　（五）违反规定饲养家禽、宠物；

　　（六）违反规定倾倒垃圾、污水或者抛掷杂物；

　　（七）法律、法规、规章以及管理规约禁止的其他行为。

　　第四十八条　业主、使用人应当按照规划行政主管部门批准或者不动产登记簿载明的用途使用住宅，不得擅自改变其使用性质。确需改变的，除遵守法律、法规以及管理规约外，应当经有利害关系的业主同意；并依法经规划、国土、卫生、环保、消防等行政主管部门审批。

　　第四十九条　通道、楼梯、物业服务用房等属于业主共有，禁止任何单位、个人侵占、处分或者改作他用。

　　利用共有部分进行经营的，应当符合法律、法规和管理规约的规定，并由业主大会或者相关业主共同决定。

　　业主委员会、业主小组应当分别定期公布全体业主共有部分、部分业主共有部分物业经营收益的收支情况。

　　第五十条　物业服务企业或者其他管理人发现本条例第四十七条、第四十八条或者第四十九条第一款规定行为之一的，应当予以劝阻；劝阻无效的，应当在24小时内书面告知业主委员会或者有关行政主管部门。

　　第五十一条　建筑区划内停放车辆，不得占用消防通道，不得妨碍行人和其他车辆的正常通行。

　　机动车停放位在优先满足业主停车需要的前提下有空余的，可以临时出租给建筑区划外的单位、个人。

　　第五十二条　利用物业共有部分设置机动车停放位的，其车位设置、管理、收费等事项由业主大会决定。

　　业主大会决定收取场地使用费的，可以委托物业服务企业或者其他管理人收取，并支付一定比例的报酬。业主对机动车辆有保管要求的，可以与物业服务企业或者其他管理人另行约定。

　　第五十三条　物业应当定期维修养护。物业出现法律、法规、规章规定的应当维修养护的情形时，业主或者其他责任人应当及时履行维修养护义务。

　　专有部分保修期满后的维修责任，由业主自行承担；共有部分保修期满后的维修责任，由相关业主按专有部分面积比例共同承担。

　　发生危及他人房屋使用安全或者公共安全的紧急情况时，物业服务企业或者其他管理人应当立即组织抢修、更新或者采取应急防范措施，并及时通知业主委员会，费用由相关责任人承担。

　　第五十四条　供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位，应当依法承担物业管理区域内相关管线和设施设备维修、养护的责任。

　　第五十五条　本市建立建筑物及其附属设施的专项维修资金，专项用于建筑物及其附属设施保修期满后共有部分的维修、更新、改造。

　　专项维修资金的建立，应当遵循业主所有、统一缴存、专户存储、业主决策、专款专用、统筹监管的原则。首次专项维修资金由开发建设单位和买受人缴存。

　　建筑物及其附属设施专项维修资金管理办法，由市人民政府制定。

　　第五十六条　因维修物业、设置管线等需要，必须进入专有部分的，业主、使用人不得拒绝。

　　供水、供电、供气、信息、环卫、邮政等专业单位进入建筑区划提供服务的，业主、物业服务企业或者其他管理人应当予以配合。

第四章　（前期）物业服务合同

第一节　一般规定

　　第五十七条　业主可以根据所在建筑区划的实际情况，通过公开、公平、公正的市场竞争机制，依法选聘符合相应条件的物业服务企业提供物业服务。

　　第五十八条　从事物业服务咨询、顾问、代理、认证等经营活动的机构和在本市行政区域内从事物业服务活动的外地企业或者其他管理人，应当向市房产行政主管部门备案。

　　第五十九条　本市实行物业服务项目经理责任制，建筑区划的物业服务负责人应当由物业服务项目经理担任。

　　物业服务企业应当按规定聘请相应专业服务人员从事相关专业服务工作；其他管理人受聘提供物业服务的，应当遵守法律、法规、规章的规定和行业规范。

　　市房产行政主管部门应当加强物业服务相关从业人员的培训与监督管理，建立本市统一的物业服务项目经理及物业维修、秩序维护等相关专业服务人员的执业名册和其他管理人、服务机构名录，向公众提供查询服务；应当制定、公布物业服务力量配备指导标准。

　　第六十条　本市实行物业服务重大事件报告制度。建筑区划内发生下列情况之一的，物业服务企业或者其他管理人应当按照有关规定及时向相关行政主管部门、专业单位报告：

　　（一）发生火灾、水患、爆炸或者自然灾害等造成人身伤亡或者危及建筑物安全；

　　（二）建筑物及其附属设施设备发生安全隐患，且在8小时内难以排除，严重危及业主、使用人及建筑物安全；

　　（三）物业服务人员擅自集体撤离建筑区划，造成物业服务中断，严重影响业主和使用人正常生活；

　　（四）发生群体性事件；

　　（五）发生业主、使用人重大伤亡事件；

　　（六）其他严重影响业主、使用人正常生活的事件。

　　第六十一条　开发建设单位、业主委员会委员、物业服务企业或者其他管理人应当分别建立并妥善保管物业档案、业主大会与业主委员会档案以及物业服务档案。

　　第六十二条　开发建设单位、物业服务企业、其他管理人、服务机构及其从业人员应当按规定申报其在物业管理活动中的信用信息。

　　市房产行政主管部门应当加强物业管理信用体系的建设，对物业管理信用信息的征集、披露、评估、使用等实施统一监督管理。

　　区（市）县房产行政主管部门应当会同街道办事处、乡（镇）人民政府建立业主委员会委员在物业管理中的信用档案，并纳入全市物业管理信用体系。

　　第六十三条　物业服务企业、其他管理人及服务机构应当按照有关规定向市或区（市）县房产行政主管部门报送统计报表。

第二节　前期物业服务合同

　　第六十四条　开发建设单位与物业买受人签订的房屋买卖合同，应当包含下列内容：

　　（一）前期物业服务合同；

　　（二）临时管理规约；

　　（三）建设项目规划总平面布局图；

　　（四）建筑区划划分意见书；

　　（五）物业共有部分清册；

　　（六）房屋使用说明书。

　　前款第（一）、（二）、（六）项应当参照市房产行政主管部门拟定的示范文本制定。

　　第六十五条　开发建设单位在办理商品房销售手续时，应当向房产行政主管部门提交包含下列主要内容的前期物业管理方案：

　　（一）临时管理规约样本；

　　（二）选聘物业服务企业的证明文件；

　　（三）前期物业服务合同。

　　第六十六条　在业主、业主大会首次选聘物业服务企业或者其他管理人之前，开发建设单位应当通过招投标方式选聘具有相应条件和相应专业服务人员的物业服务企业，提供前期物业服务。

　　建筑物总面积在5万平方米以上或者国有投资占50%以上的建筑区划，应当采用公开招投标方式。

　　第六十七条　有下列情形之一的，可以采用协议方式选聘：

　　（一）因保密或者国家安全方面有特别要求；

　　（二）住宅建筑区划房屋总建筑面积低于3万平方米；

　　（三）投标人少于3个。

　　符合前款第（一）项规定的，开发建设单位应当提交有关部门的证明资料，并向市房产行政主管部门备案；符合前款第（二）项或者第（三）项规定的，应当报经市或区（市）县房产行政主管部门核准。

第三节　物业服务合同

　　第六十八条　物业服务合同由业主委员会与业主大会选聘的物业服务企业或者其他管理人签订。合同中的下列主要内容应当事先提交业主大会会议表决通过，但业主大会已授权业主委员会决定的除外：

　　（一）物业服务事项；

　　（二）物业服务质量及费用标准；

　　（三）合同期限；

　　（四）违约责任。

　　第六十九条　物业服务合同应当约定建筑区划内的下列物业公共服务事项：

　　（一）建筑物共有部位及设施设备的使用、管理和维护；

　　（二）公共绿化的维护；

　　（三）公共区域环境卫生的维护；

　　（四）公共区域的秩序维护；

　　（五）物业使用中对禁止行为的告知、劝阻、报告等义务；

　　（六）物业维修、更新、改造费用的账务管理；

　　（七）物业服务档案和物业档案的保管；

　　（八）其他物业公共服务事项。

　　物业服务合同应当对物业服务企业或者其他管理人在有关业主、使用人人身、财产安全防范方面的义务和责任作出明确约定。

　　物业服务合同示范文本由市房产行政主管部门会同其他相关行政主管部门拟订。

　　第七十条　物业服务收费按不同物业的使用性质和特点，实行政府指导价、市场调节价，其计费模式、标准由物业服务委托双方订立物业服务合同具体约定。

　　物业服务企业或者其他管理人应当对物业服务事项、服务质量和相应的收费项目、收费标准实行明码标价。实行酬金制收费方式的，应当按规定对物业服务的各项资金建账立制，定期公布其收支情况。

　　市物业管理行业协会应当制定各类物业的服务等级指导标准等行业规范，定期公布实行市场调节价的各类物业服务费用信息；并可以受委托按照行业规范对物业服务企业或者其他管理人提供的物业服务质量进行评价。

　　第七十一条　物业服务合同可以约定履约保证金并专户存储，作为物业服务企业或者其他管理人履行合同的保证。

　　第七十二条　物业服务企业或者其他管理人承接建筑区划的物业服务时，应当对建筑区划内共有部分及其相应的档案进行查验，发现共有部分与原设计方案不符或者有质量问题的，应当书面告知开发建设单位、业主委员会；并按照国家、省和市的有关规定，与开发建设单位或者业主委员会办理相应手续。

　　开发建设单位、业主委员会应当予以配合；承接查验中确认的问题，相关责任人应当及时整改。

　　第七十三条　物业服务企业或者其他管理人应当按照有关规定与开发建设单位或者业主委员会办理物业档案和物业服务档案、业主名册等资料的移交手续。

不分页显示　　　总共2页　　1 [2]

　　下一页